Наименование закупки: Приобретение услуг по ремонту арендованного помещения ЗАО «МПЦ» филиала в г. Ош.
Лот № 1: Приобретение услуг по ремонту арендованного помещения ЗАО «МПЦ» филиала в г. Ош.
Сроки выполнения работ: Не более 45 календарных дней со дня подписания договора.
Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.
ГОКЗ – Декларация.
Вся подробная техническая спецификация и объем необходимых работ указан в прикрепленном файле (Ведомость объёмов работ)
Квалификационные и иные требования:
- Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договор/услуг за последние 2 года на сумму свыше 1 млн. сомов (предоставить подтверждающие документы);
- Предоставить соответствующие копии лицензий на выполнение строительно-монтажных работ;
- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;
- Предоставить сканированную копию оригинала устава;
- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.
- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.
- Сметный расчет предоставить с расшифровкой на материалы и работы по каждой позиции согласно ведомости объемов работ по системе сметных нормативных документов и методическим указаниям Госстроя КР 2016 г. с подписью инженера-сметчика. Отображать все вычтенные ресурсы, поправки, объемы. Предоставить «архивный вариант» сметного расчета. Накладные расходы и сметная прибыль в сторону уменьшения не корректируются.
- Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.
- Представить список штатных квалифицированных специалистов инженер-сметчика. В качестве документального подтверждения приложить копии приказов, трудовых книжек, дипломов, сертификатов.
- Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник на дату подачи предложения.
Принцип оценки и определения победителя:
Победитель будет определен при соответствии квалификационным требованиям и условиям Технического задания, а также при наличии наименьшей цены.
Все заинтересованные претенденты, должны предоставить конкурсную заявку в срок до 12.12.2025 года до 16:00 часов через Tenders.kg
По всем вопросам касающихся данного конкурса можно обратиться по тел. 0999915577
_ВОР ОШ Новый (1) _Тех. задание ремонт 05.12.2025 г. для конкурса (1)